(1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend „AGB") gelten für alle Verträge zwischen Webluemo, Inhaber Sami Rekibi, Zeppelinstraße 46, 53177 Bonn (nachfolgend „Auftragnehmer") und dem jeweiligen Auftraggeber (nachfolgend „Kunde") über die Erstellung, Gestaltung, Programmierung und das Hosting von Websites sowie damit zusammenhängende Dienstleistungen.
(2) Abweichende Geschäftsbedingungen des Kunden werden nicht anerkannt, es sei denn, der Auftragnehmer stimmt deren Geltung ausdrücklich schriftlich zu.
(3) Diese AGB gelten sowohl gegenüber Verbrauchern als auch gegenüber Unternehmern, es sei denn, in der jeweiligen Klausel wird eine Differenzierung vorgenommen.
(1) Der Auftragnehmer erbringt Dienstleistungen im Bereich Webdesign, Webentwicklung, Hosting und verwandte digitale Dienstleistungen. Der genaue Leistungsumfang ergibt sich aus dem jeweiligen Angebot bzw. der Auftragsbestätigung.
(2) Der Auftragnehmer ist berechtigt, zur Erfüllung seiner vertraglichen Pflichten Dritte (Subunternehmer) einzusetzen.
(1) Die Darstellung der Leistungen auf der Website stellt kein rechtlich bindendes Angebot, sondern eine unverbindliche Aufforderung zur Kontaktaufnahme dar.
(2) Durch das Absenden einer Anfrage über das Kontaktformular gibt der Kunde noch kein verbindliches Angebot ab. Ein Vertrag kommt erst durch die schriftliche Auftragsbestätigung des Auftragnehmers oder durch die Aufnahme der Leistungserbringung zustande.
(1) Der Auftragnehmer erbringt seine Leistungen nach bestem Wissen und Gewissen unter Berücksichtigung des aktuellen Stands der Technik.
(2) Der Kunde ist verpflichtet, alle für die Leistungserbringung erforderlichen Inhalte (Texte, Bilder, Logos etc.) rechtzeitig und in geeigneter Form bereitzustellen.
(3) Der Kunde stellt sicher, dass die von ihm bereitgestellten Inhalte frei von Rechten Dritter sind oder dass die erforderlichen Nutzungsrechte vorliegen. Der Kunde stellt den Auftragnehmer von Ansprüchen Dritter frei, die aufgrund einer Verletzung dieser Pflicht entstehen.
(4) Verzögert sich die Leistungserbringung aufgrund fehlender Mitwirkung des Kunden, so ist der Auftragnehmer nicht für die Verzögerung verantwortlich. Eventuell vereinbarte Termine verschieben sich entsprechend.
(1) Es gelten die im jeweiligen Angebot genannten Preise. Alle Preise verstehen sich, sofern nicht anders angegeben, als Nettopreise zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer.
(2) Sofern nicht anders vereinbart, wird bei Projektbeginn eine Anzahlung in Höhe von 50 % der Gesamtsumme fällig. Der Restbetrag wird nach Fertigstellung und Abnahme des Projekts fällig.
(3) Rechnungen sind innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsdatum ohne Abzug zahlbar.
(4) Bei Zahlungsverzug ist der Auftragnehmer berechtigt, Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe zu berechnen.
(1) Nach Fertigstellung wird der Auftragnehmer dem Kunden die Leistung zur Abnahme vorlegen.
(2) Der Kunde ist verpflichtet, die Leistung innerhalb von 14 Tagen nach Vorlage zu prüfen und etwaige Mängel schriftlich mitzuteilen.
(3) Erfolgt innerhalb der 14-Tage-Frist keine Rückmeldung des Kunden, gilt die Leistung als abgenommen. Hierauf wird der Auftragnehmer bei Vorlage der Leistung hinweisen.
(1) Nach vollständiger Bezahlung erhält der Kunde die einfachen, zeitlich unbeschränkten Nutzungsrechte an den im Rahmen des Vertrags erstellten Werken für den vereinbarten Zweck.
(2) Bis zur vollständigen Bezahlung verbleiben sämtliche Rechte am erstellten Werk beim Auftragnehmer.
(3) Der Auftragnehmer behält sich das Recht vor, erstellte Arbeiten als Referenz in seinem Portfolio zu präsentieren, sofern keine ausdrückliche Vereinbarung zur Vertraulichkeit besteht.
(4) Quellcode, Programmierleistungen und Designentwürfe sind urheberrechtlich geschützt. Eine Weitergabe an Dritte ist ohne vorherige Zustimmung des Auftragnehmers nicht gestattet.
(1) Sofern Hosting-Leistungen Bestandteil des Vertrags sind, stellt der Auftragnehmer dem Kunden Webspace und technische Infrastruktur für den Betrieb der Website zur Verfügung.
(2) Der Auftragnehmer bemüht sich um eine Verfügbarkeit von 99 % im Jahresdurchschnitt. Kurzfristige Ausfälle aufgrund von Wartungsarbeiten, höherer Gewalt oder Störungen bei Drittanbietern bleiben hiervon unberührt.
(3) Hosting-Verträge verlängern sich automatisch um jeweils ein weiteres Jahr, sofern sie nicht mit einer Frist von 3 Monaten zum Vertragsende gekündigt werden.
(1) Der Auftragnehmer gewährleistet, dass die erbrachten Leistungen bei Abnahme frei von wesentlichen Mängeln sind, die den vertraglich vereinbarten Gebrauch beeinträchtigen.
(2) Der Kunde hat Mängel unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 14 Tagen nach Abnahme, schriftlich anzuzeigen.
(3) Bei berechtigten Mängeln wird der Auftragnehmer zunächst nachbessern. Schlägt die Nachbesserung nach zwei Versuchen fehl, hat der Kunde das Recht auf Minderung oder Rücktritt.
(4) Die Haftung des Auftragnehmers ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen, soweit keine wesentlichen Vertragspflichten (Kardinalpflichten) verletzt werden.
(5) Die Haftung ist in jedem Fall auf den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden begrenzt und beträgt maximal die Höhe der vereinbarten Vergütung.
(6) Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
(1) Beide Parteien verpflichten sich, alle im Rahmen der Zusammenarbeit erhaltenen vertraulichen Informationen geheim zu halten und nur für die Vertragsdurchführung zu nutzen.
(2) Der Auftragnehmer verarbeitet personenbezogene Daten des Kunden gemäß den geltenden Datenschutzgesetzen (DSGVO, BDSG). Nähere Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung.
(1) Projektverträge (Webdesign, Entwicklung) können vor Fertigstellung nur aus wichtigem Grund gekündigt werden. Bereits erbrachte Leistungen sind in jedem Fall zu vergüten.
(2) Laufende Verträge (z. B. Hosting) können mit einer Frist von 3 Monaten zum Vertragsende ordentlich gekündigt werden.
(3) Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.
(1) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Bei Verbrauchern gilt dies nur insoweit, als dadurch keine zwingenden gesetzlichen Bestimmungen des Staates des gewöhnlichen Aufenthalts eingeschränkt werden.
(2) Gerichtsstand ist, soweit gesetzlich zulässig, Bonn.
(3) Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein oder werden, so berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht.
(4) Die EU-Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Wir sind weder verpflichtet noch bereit, an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.
Stand: April 2026